序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇加工合同范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

被委托方：（以下簡稱乙方）

甲方委托乙方加工產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

第一條 代加工內容

甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式（或開發信息）、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

第二條 甲方責任：

1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方　產品。

2、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件。

3、向乙方提供加工品款式（或開發信息）、數量、技術要求、交貨時間等。

4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。

5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。

6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

7、甲乙雙方嚴守商業秘密。

·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。

·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。

第三條 乙方責任

1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

2、甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產，生產標準符合QB1002－97質量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。

3、負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質量要求進行。

4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。

5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。

6、嚴守甲方的商業秘密。

7、對生產的產品實行三包，三包標準按國家有關規定執行。

第四條 付款方式及交貨地點：

甲方確定委托加工款式、數量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的　30%作為預付款，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。

第五條 驗收標準：

雙方在下訂單之前確定生產品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產過程中，質量主管之監督要求（以書面內容要求為準）作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。

第六條 違約責任：

kt250.com整理該文章，版權歸原作者、原出處所有。

1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價1%的違約金；如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。

2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣50萬元違約金，并追究乙方法律責任。

3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值30%的違約金。

4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。

第七條 合同有效期限

本委托加工合同期限為 個月，自 年 月 日至年 月 日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

第八條 合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決，達不成協議

的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。

第九條　本合同正本一式二份，經雙方當地人代表簽字蓋章后·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

生效。

第十條　其他未盡事宜另行訂立。

甲方：乙方：

篇(2)

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條　承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條　加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條　加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條　定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條　原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條　圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

第七條　轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條　保密

承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

第九條　變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條　協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十一條　監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條　保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條　加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條　付款

定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第十五條　留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條　本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條　質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條　違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條　聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條　通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條　合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條　合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條　爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條　不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條　合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十六條　補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條　合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

委托人（簽字）：_____ 委托人（簽字）：______

篇(3)

第一部分：出口協議書

甲方：北京某皮革有限公司

地址：中國北京市順義縣

電話：

傳真：

乙方：中國某進出口有限公司

地址：北京市()路()號

電話：

傳真：

甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方皮革進料加工，皮革制品出口業務達成如下協議：

一、甲方委托乙方皮革進料加工，皮革制品出口至香港業務，乙方接受甲方委托。

二、合同標的：

產品名稱：

數量：

合同金額：

擬出運日期：

出運港：

到貨港：

外方付款結算方式：

三、雙方責任及義務：

(—)甲方職責：

1．負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內容負責；

2．負責安排生產、出運、交貨；

3．負責向乙方提供工廠開具的增值稅發票、納稅繳款書及運費等正式發票；

4．承擔業務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的)的全部內容執行，并向乙方支付出口手續費(乙方收匯)。

(二)乙方職責：

1．負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同；

2．提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據；

3．負責出口結匯；

4．結匯后一周內，將貨款轉付甲方帳戶。

四、違約責任：

如因任何一方未履行本協議規定的責任而給對方造成的經濟損失，由違約方承擔。

五、甲方出具的擔保函是本協議不可分割的一部分。

六、本協議一式兩份，雙方各執一份。自簽字之日起生效，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

第二部分：進口協議

協議號：

甲方：北京某皮革有限公司

地址：

電話：

傳真：

乙方：中國某進出口有限公司

電話：

傳真：

甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方進口鹽漬牛皮及輔料業務達成以下協議：

一、甲方委托乙方進口鹽漬牛皮及輔料，乙方接受甲方的委托。詳細條款參見合同(編號)。

二、雙方責任義務：

(一)甲方責任：

1. 負責與外方商定所有合同條款，并對合同的全部內容及交貨內容負責。

2．及時向乙方支付定金及貨款。定金為合同總金額的25％，于雙方協議簽訂三日內支付，其余75％貨款由甲方提供工廠擔保，并于信用證開出后十天內付清，擔保函是本協議不可分割的一部分。

3．按時支付乙方手續費，比例為合同金額的3％，于協議簽訂三日內支付。

4．預付港口一切費用(報關、接貨、滯報、滯箱費等)，預計為()元(根據實際費用結算金額，多退少補)。支付銀行利息(二個月，金額為 )及銀行費用。

5.保證該票貨物進口加工后以得利公司名義再出口，詳見雙方出口協議。

(二)乙方責任

1.根據甲方提供的外銷合同條款對外簽約，祥見合同(編號)。

2．負責辦理進料加工手冊及其它相關手續。

3．負責代甲方辦理報關、接貨等手續。

4.及時將有關單據轉交甲方。

5.如發生索賠等經濟糾紛，乙方可在甲方委托下，代辦有關涉外手續。

三、甲乙雙方應各自履行職責義務，如在各自職責范圍內出現問題或發生損失由各自承擔責任。

四、本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。

五、本協議與甲方出具的擔保函同時生效。

六、本協議一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

第三部分：加工協議

協議號：

甲方：中國某進出口有限公司

地址：

電話：

傳真：

乙方：北京某皮革有限公司

地址：

電話：

傳真：

甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方加工鹽漬牛皮業務達成以下協議：

一、甲方委托乙方加工鹽漬牛皮，乙方接受甲方的委托。詳情如下：

1．進料名稱、數量：鹽漬牛皮5340張

2．加工成品名稱、數量：

(1)牛皮革301，176平方英尺；

(2)二層部層藍濕革4，806張(160，200平方英尺)

3．合理損耗比例：

(1)牛皮革：消耗6％

(2)二層部層藍濕革：若以張(PC)為單位計，消耗10％；若以平方英尺為單位計，消耗約為50％。

4．加工費用：USD35，000．00

5．加工期限：1997年12月12日—1998年7月底

6．包裝標準：適合海運的塑料包裝

二、雙方責任義務：

(一)甲方責任：

1．負責及時提供原料及輔料，并保證原料質量。

2．及時向乙方支付加工費用，合計：USD35，000．OO。

(二)乙方責任：

1．按甲方要求的標準加工成品與半成品。

2．按合同規定日期及數量交貨給甲方。

3．允許甲方在生產期間派人駐廠監督生產。

三、甲乙雙方應各自履行職責與義務，如在各自職責范圍內

出現問題而給對方造成的直接及間接經濟損失由責任人承擔。

四、本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。

五、本協議一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

篇(4)

承攬方：__________________，以下簡稱甲方

定作方：__________________，以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條　加工成品 品　名

規格（長、寬、高cm）

單位

數量

備注

第二條　加工成品質量要求

一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條　原材料由甲方提供

第四條　圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條　工程價款

按核定價格單計算款_________元。

第六條　驗收標準和方法

本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由__________________物價局提供檢驗證明。

第七條　交貨的時間和地點

_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條　包裝要求及費用負擔

由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

第九條　運輸辦法及費用負擔

由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條　結算方式及期限

乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條　甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條　乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條　不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條　其他

一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

二、本合同于_________年_________月_________日經公證生效，合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______代表人（簽字）：_______

地址：_________________地址：_________________

電話：_________________電話：_________________

開戶銀行：_____________開戶銀行：_____________

篇(5)

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

─────┬─────┬──────┬───────┬──────

│品　名│規　格│單　位　│數　量│備　注　│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│　│　││　││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│　│　││　││

─────┴─────┴──────┴───────┴──────

第二條　加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，　承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________（1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

第七條　交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1，　交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________（如：1．　根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條　定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條　糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：____________________（蓋章）

代表人：____________________（蓋章）

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________（蓋章）

代表人：__________________________（蓋章）

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

篇(6)

乙方：_________

第一條　：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條　：乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

第三條　：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

第四條　：材料由_________方負責。

第五條　：若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

第六條　：驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

第七條　：乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

（一）過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

（二）繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

（三）繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

（四）繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

第八條　：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條　：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

第十條　：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價_________獎勵金。

第十一條　：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條　：加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

第十三條　：付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。

第十四條　：乙方應找（乙方資本額二倍）殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

篇(7)

定作人：_________________簽訂地點：_________________

承攬人： ________________簽訂時間：_________________

第一條 加工物

加工物名稱

規格型號

計量單位

數量

報酬

單價

金額

工藝手繡鞋墊

38-45#

雙

元/雙

合計人民幣金額（大寫）：￥：

第二條 定作人提供的材料

材料名稱規格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額 工藝布制鞋料38-45#雙 一等 第三條

承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：_簽定合同當日，檢測方法：目測_________________________________。

第四條

定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。

第五條

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__當___日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的__當_____日內答復。

第六條

定作方（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：__割絨鞋墊加工全過程，但必須保證產品質量問題。

第七條

定作人協助承攬人的事項與要求：______定作人免費為承攬人提供加工原材料________________________________________________________。

第八條

加工物的技術標準、質量要求：_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無漏底,顏色清晰干凈，圖案準確 _______________________________。

第九條

加工物的包裝要求及費用負擔：_____包裝由定作方負責，運費憑單據由定作方負責報銷（累計200元以上）。

第十條

加工物的交付方式、期限及地點：_____產品由承攬方在合同有效期內發送至定作人處_________________________________________________。

第十一條

加工物的驗收、方法、期限及地點：____驗收方法見第八條，具體以樣品為準。驗收期限定作人收到產品后三天內，驗收地點定作人處。

第十二條

承攬人對加工物質量負責的期限及條件：__合同期限： 年 月 日至 年 月 日止(雙方協商)。

第十三條

承攬人應在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金（大寫）__________________ 元。

第十四條

結算方式及期限：_____承攬人在交付合格定作物后，定作方必須付清加工費.現金結算，批交批結，批清批領，合同有效期限見第十條。

第十五條

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

第十六條

本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

『該文章由kt250.COM(第一§范┆文網)整理，版權歸原作者、原出處所有。

（二）承攬人可以隨時解除合同, 但應及時書面通知定作方并承擔由此給定作方造成的損失。

第十七條

定做人違約責任：___除雙倍退還承攬加工定金外,并賠償承攬人的損失。

承攬人違約責任： 除所交承攬加工定金金額扣除外,并賠償定作人的損失。

第十八條

合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭筆名，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第___二___種方式解決；

（一）提交_________________________________________仲裁委員會仲裁。

（二）依法向_______對方所在地________________________人民法院起訴。

第十九條

其他約定事項： 另議 定作人

定作人（章）：

住所：

法定代表人：

委托人：

電話： 傳真：

開戶銀行：

帳號：

稅號：

郵政編碼：

承攬人

承攬人（章）：

住所：

法定代表人：

委托人：

電話： 傳真：

開戶銀行：

帳號：